Такое решение принял судья областного экономического суда Азамат Болатулы.
Для остекления купола потребовался более крепкий материал, чем было запланировано ранее
Истец, в лице заказчика строительных работ СПК «Тобол», требовал заплатить неустойку в размере 5,6 миллиона тенге и 877 тысяч тенге как упущенную выгоду. Суд снизил эти цифры до 800 тысяч и 200 тысяч тенге соответственно. Кроме этого, истец требовал признать ТОО недобросовестным участником госзакупок. В этом суд отказал. Решение в законную силу не вступило.
Напомним, по линии СПК на капитальный ремонт Дворца бракосочетания было направлено 267,6 миллиона тенге. Работу должны были завершить в середине декабря 2022 года, однако этого не случилось. СПК обратилась в суд, как того требует закон при срыве сроков выполнения работ по госзакупкам.
О мотивах принятого решения судья сказал так:
– Ответчик не всегда соблюдал нормативы численности рабочих на объекте, они были ниже. Были просрочки с поставкой стройматериалов. Тем не менее подрядчику осталось только застеклить купол. Остальные виды работ выполнены.
По словам представителя ТОО, с куполом пришлось много повозиться вне плана. Сначала дорабатывали конструкцию, потом заказали в России более крепкие стекла: обычные, по мнению строителей, были не слишком надежные. В ходе процесса выяснилось, что дважды – в сентябре и в декабре 2022 года – заказчик, подрядчик, представители технического и авторского надзора составляли акты пересогласования. В них были внесены, в частности, дополнительные работы по изготовлению и установке купола. Даты ни на одном протоколе заседания не оказалось, но стороны процесса не оспаривали подлинность этих документов.
